← Alle beslissingen

Plan Vlaamse Veerkracht: verlenging uitvoeringstermijn project 'Groenblauwe dooradering in de bebouwde ruimte in Kortemark'

Ministerraad van 30 jan. 2026· Jo Brouns
Leefmilieu en Natuur
Natuurlijke Rijkdommen
Ruimtelijke Ordening

Vlaams minister van Omgeving en Landbouw

Officiële tekst

In het kader van de Blue Deal en het Vlaamse Veerkracht programma werd een subsidieoproep ‘Groenblauwe dooradering in de bebouwde ruimte 2.0’ georganiseerd, gericht op het ontharden en vergroenen binnen lokale besturen. Met de Blue Deal pakt de Vlaamse overheid de droogteproblematiek en de waterschaarste op een krachtdadige, structurele en proactieve manier aan. De Vlaamse Regering heeft het subsidiebesluit voor het project 'Groenblauwe dooradering in de bebouwde ruimte in Kortemark' goedgekeurd op 28 oktober 2022. Het quick-winproject was voorzien op 2 februari 2026 afgerond te zijn. Kortemark vraagt nu een verlenging van de uitvoeringstermijn omdat zich enkele opportuniteiten voordeden om de ambitie van het project te vergroten. Daarnaast liep het project vertraging op aangezien voor de externe ontwerpopdracht geen kandidaten intekenden. De Vlaamse Regering verplaatst de nieuwe einddatum naar 30 juni 2026. Deze termijnverlenging is definitief en kan in de toekomst niet meer worden verlengd.

Bekijk bij de Vlaamse Regering
Vraag de AI-assistent over deze beslissing
AI-inschatting op basis van parlementaire vragen en regeringsbeslissingen. Controleer steeds de bronnen.

Aanmelden met een account met AI-toegang is nodig om een vraag te stellen.

AI-assistent